Nos compétences : L'assainissement autonome

REGLEMENT

DU SERVICE PUBLIC

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 SPANC

Communauté de communes de « La Colline »

35 rue de Verdun

51220 LOIVRE

Tél Fax : 03 26 61 04 86

SOMMAIRE

Chapitre 1^er : Dispositions générales                                                                                                                            4

Article   1^er : Objet du règlement

                Article   2 : Objectifs généraux

                Article   3 : Champ d’application territorial

                Article   4 : Définitions

Article   5 : Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé          d’une installation d’assainissement non collectif

Article   6 : Responsabilités et obligations des occupants d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif

                Article   7 : Droit d’accès des agents chargés de la réalisation du contrôle (du SPANC ou d’une entreprise)

                Article   8 : Information des usagers après contrôle des installations

Chapitre 2 : Prescriptions générales applicables à l’ensemble des systèmes                                                   7

article   9 : Objectifs de rejet

Article 10 : Modalités d’établissement

Article 11 : Conception et implantation des installations d’assainissement non collectif

  Chapitre 3 : Missions du SPANC                                                                                                                                      9

Article 12 : Missions du SPANC

Chapitre 4 : Contrôle de conception et d’implantation des installations nouvelles ou réhabilitées                  9

                article 13 : Responsabilités et obligations du propriétaire

                Article 14 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations

Chapitre 5 : Contrôle de bonne exécution des installations nouvelles ou rehabilitées                                      11

                article 15 : Responsabilités et obligations du propriétaire

                Article 16 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages

Chapitre 6 : diagnostic des installations équipant des immeubles existants                                                        12

Article 17 : Responsabilités et obligations du propriétaire et de l’occupant de l’immeuble

Article 18 : Diagnostic des installations existantes

Chapitre 7 : Contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien des ouvrages existants                                12

Article 19 : Responsabilités et obligations de l’occupant de l’immeuble

                Article 20 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages

                Article 21 : Contrôle de l’entretien des ouvrages

Chapitre 8 : Suppresssion des installations d’assainissement non collectif                                                        14

Article 22 : Suppression

Chapitre 9 : Entretien des ouvrages réalisé par le SPANC (compétence facultative)                                       14

                Article 23 : Exécution des opérations d’entretien par le SPANC

                Article 24 : Contrôle de l’entretien des ouvrages

Chapitre 10 : Réhabilitation des ouvrages par le SPANC (compétence facultative)                                           15

                Article 25 : Responsabilités et obligations du propriétaire

                Article 26 : Obligations de réhabilitations

Article 27 : Exécution des travaux de réhabilitation

                Article 28 : Contrôle des travaux de réhabilitation de l’installation

Chapitre 11: Dispositions financières                                                                                                                              16

                Article 29 : Redevance d’assainissement non collectif

                Article 30 : Redevables

                Article 31 : Recouvrement de la redevance

                Article 32 : Majoration de la redevance pour retard de paiement

Chapitre 12 : Infractions et poursuites                                                                                                                              17

Article 33 : Principes généraux

                Article 34 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement

            Article 35 : Pénalité financière pour refus de contrôle technique par l’usager

Article 36 : Police administrative (pollution de l’eau ou atteinte à la salubrité publique)

            Article 37 : Constats d’infractions pénales

            Article 38 : Sanctions pénales

            Article 39 : Sanctions pénales (arrêté municipal ou préfectoral)

Chapitre 13 : Disposition d’application                                                                                                                               18

Article 40 : Voies et recours des usagers

                Article 41 : Publicité du règlement

                Article 42 : Modification du règlement

Article 43 : Date d’entrée en vigueur du règlement

Article 44 : Clause d’exécution

Ce règlement est disponible par mail sur simple demande à la colline